暖通招标文件.doc下载简介：

内容预览截取文档部分内容，仅供参考

10.1.3.3建造师注册证书或项目经理资质等级证书复印件；

10.1.3.4拟派出项目部管理人员的上岗证书、职称证书；

10.1.3.5项目部组成人员一览表；

桥梁跨径组合为95m 3×170m 95m、单箱单室砼结构箱梁大桥工程施工方案10.1.3.6企业及建造师（项目经理）的工程业绩情况及相关复印件。

按本须知规定提交的其它资料：

10.2、投标人必须使用招标文件第四部分提供的表格格式，表格可以按同样格式扩展，投标保证金按本须知有关条款的规定。

11.1无投标保证金

12.1 投标人自行踏勘现场，了解现场情况。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

12.2 投标人提出的与投标有关的任何问题须在领取招标文件后3天以内，以书面形式送达招标人，招标人将随后二天之内作出答复并以书面形式发送给每一位投标人。

13.投标文件的密封与标志

标书的正本和副本一起密封，封口处应有投标签署人的签字（或印鉴）及投标单位的公章。封皮上应注明招标项目名称、投标人名称，并注明“开标时间以前不得开封”。

14.在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒绝接收。

15.招标人进行内部开标评审，届时如有需要，投标人应予以配合。

招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“中标通知书” ）中给出招标人对中标单位按本合同实施、完成和维护工程的中标报价，以及工期、质量和有关合同签订的日期、*点。

17.合同协议书的签署

中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和*点，由法定代表人或委托代理人前往与招标人代表签订合同。

第二部分 工程施工合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经发、承包双方协商一致，订立本合同。

第二条 工程承包范围

承包方式：包工，主要材料甲供（球阀、螺栓、螺母、垫片等）

开工日期：2014年 月 日（以发包人开工令为准）。

竣工日期：2014年 月 日。

工 期： 天（日历天）。

工程质量标准：

本工程暂定合同金额 （大写）： 元(人民币)

（小写）： 元(人民币)

第六条 组成合同的文件

6.1 组成本合同的文件包括：

（1）施工合同协议书；

（3）招标文件及附件；

（7）标准、规范及相关技术资料；

（8）合同报价汇总表。

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

合同订立*点：

本合同约定：经双方法人代表或其委托代理人签署或加盖公章后生效。

　　发 包 人：（公章）： 承包人：（公章）

住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　* *： * *：

　　传 真： 传 真：

　　开 户 银 行： 开 户 银 行：

　　账 号： 账 号：

* * * *： * * * *：

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

（1）双方在合同履行过程中签订的有关工程的洽商、变更等书面协议；（2）施工合同协议书；（3）中标通知书；（4）招标文件及附件；（5）投标书及附件；（6）专用条款；（7）通用条款；（8）标准、规范及相关技术资料；（9）施工图纸；（10）合同造价汇总表。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同使用汉语；

2.2 适用法律和法规需要明示的法律、行*法规：现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《山东省工程建设管理条例》。

2.3 适用标准、规范：国家现行工程验收、技术评定规范。

二、双方一般权利和义务

3.1发包人派驻的工程师

姓名： 职务：

职权：负责对工程施工全过程中的质量、安全、进度、投资等进行管理、协调控制。监督和管理现场承包人，对承包人现场不称职的管理人员有更换的权利；组织本工程的竣工验收备案工作；负责对现场签证、设计变更等引发的工程量增减的审核；拥有对承包人的违规行为行使处罚的权利。

姓名： 职务：

项目经理及相关管理人员未经发包人书面同意，承包人不得随意调换。项目经理的职权：承包人施工现场的全权代表，在施工过程中项目经理签收的任何文件均视为有效送达了承包人，项目经理签字认可的协议、补充协议、会议纪要、工程洽商纪要等均视为已获得承包人的合法授权。

本工程质量标准：

6.隐蔽工程和中间验收

11.1 双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程均须报发包人验收。

12.1 试车费用的承担： 无。

由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

8．进入施工现场的各类安全防护设施、设备、措施均由承包人负责，费用承包人自理，安全责任由承包人承担；

9．承包人负责进入现场的施工人员及财物安全，承包人发生任何伤亡事故与发包人无关，由承包人自行承担一切责任，如因此导致发包人和第三方人身、财产损失，承包人应及时予以赔偿。必要时发包人可将承包人应承担的上述赔偿金从到期应付工程款中直接扣除；

10．承包人应合理安全使用水、*、*讯设施，否则引起的一切后果由承包人承担；

11．施工组织设计、施工方案必须有安全、文明施工的方案措施与应急预案并按发包人及监理人要求及时提供；安全和文明施工措施、脚手架、大型机械设备等必须符合*府和行业有关规范的规定；

13.合同价款及调整

13.1 本合同价款采用：固定总价方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：施工期间各类收费的*策性调整，以及各类市场风险包栝装卸运输费、成品保护费、主辅料及配套施工费、安装费、水*费、相关技术措施安全文明费、管理费、利润、税金和工程报价遗漏及招标文件约定的部分等；

风险费用的计算方法：承包人应充分考虑风险范围并计算风险费用。

风险范围以外合同价款调整方法：除经发包人书面确认的设计变更及现场签证，可进行调整外，其他情况一律不予调整。

13.2双方约定合同价款的其他调整因素：除发包人指令和发包人书面同意的设计变更可以调整价格外，其他情况均不予调整。施工期间如有设计变更，而工程量清单中未包含变更工程的单价时，其相应综合单价按以下方式调整：

a、如果仅是材料品种的更换，则只调整材料价差，并且价差只计取税金，其它都不变。

b、采取新工艺、新方法、施工组织有变动的，引起造价调整的，须经监理、发包人书面同意后才可调整，否则不予调整。

c、设计变更引起的工程量增加或减少的，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；无综合单价的由承包人提出，发包人予以审核。

发包人提供施工用*源、水源，竣工结算时，按双方确认的计量表读数，由发包人从承包人结算款中扣除施工用水、*费。

14.工程预付款： 无 。

15.工程量确认：根据设计要求，实际完成工程量应取得发包人派驻现场工程师的确认。

16.工程款支付（承包人请款时应出具经发包人财务部门认可的发票和收据）：

1、工程全部完成并调试合格后，支付至合同总价的80%；工程全部完成后一次性退还履约保证金。

2、工程竣工验收合格并获得相关部门的验收并取得书面验收意见后，付至结算总价的90％（开齐包括质保金的全部发票）；

3、余款10%作为工程保修金，在质保期3年满后十五日内一次性付清。如保修期内由于承包人原因产生的质量问题，由承包人免费维修，如承包人在收到维修通知后2天内不到，由发包人处理，所发生费用另加15%管理费用由承包人承担，并直接在保修金中扣除。

17.承包人采购材料设备

17.1 承包人采购材料设备的约定：

工程所用的球阀及配件均由发包人采购，连接管及其他辅材均由承包人采购，采购的材料和设备的型号、规格、厂家必须符合质量标准和设计要求，并附有许可证或准用证（如有的*）、检验合格证及质保书，经发包人认可后方可使用。

18.所有工程设计变更的确定须满足：1、须有设计方的设计变更通知书；2、须经过发包人代表的书面签字认可。对于变更当中增加的项目，本合同具有同样的约束力。

19. 竣工验收及结算

19.1 竣工验收的时间：以承包人向总包单位提交完整的工程竣工资料、竣工报告为前提，在发包人收到承包人提交的完整的工程竣工资料、竣工报告后组织竣工验收。

19.2结算方式：结算单价按照中标单价，量变价不变的原则，工程量按甲乙双方共同确认实际发生量进入结算

20.1 保修期限：承包人对本工程质量保修期限为3年，保修期从整体工程竣工验收合格日开始算起。

21.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商，协商不成时，采取第　（2）　种方式解决：

（1）泰安市仲裁委员会提请仲裁；

（2）向工程所在*人民法院提起诉讼。

22.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许分包。

23.1本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。

第四部分 投标文件的组成（格式）

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书（原件）

一、投 标 函（格式）

致 ：

根据已收到的 工程的招标文件，遵照国家有关规定，我方经考察现场和研究上述工程招标文件的投标人须知、合同条款、技术规范、施工图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写） 元（￥ 元）的总价格对该项目投标，并按上述合同条款、技术规范、图纸的要求承包此工程施工、安装、测试，直到竣工验收和保修维护。

1、一旦我方中标，我方保证在 天（日历日）内竣工并移交整个工程。

2、根据投标人须知的条款，我方所提供的全部投标文件均为实际情况，我方宣布同意如下：

（1）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（2）投标人已详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如有的*）以及全部参考资料和有关附件。我们将为我们对招标文件的误解而产生的后果负责 。

（3）本投标自开标日起有效期为90个日历日。

（4）如果在开标规定时间和日期后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被招标人没收。

（5）投标人同意按照招标人的要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）我方完全理解你方不保证投标报价最低的投标人中标。

投标人名称：（公章）

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

* *：

* *：

传 真：

H大名都3#楼土方开挖施工方案（11P）.doc二、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

* *：

JGJ 149-2017 混凝土异形柱结构技术规程(完整正版、清晰无水印).pdf成立时间： 年 月 日

经营期限：