一个国际工程索赔计算实例

标准规范下载简介和部分内容预览：

在国际工程中，索赔是一种常见的合同管理手段，用于维护承包商的合法权益。以下是一个关于国际工程索赔计算的实例简介：

某国际工程项目位于中东地区，涉及一座大型桥梁的建设。项目总工期为36个月，合同金额为1亿美元。在施工过程中，由于业主未能按时提供设计图纸和施工现场，导致承包商停工2个月，并被迫调整施工计划。此外，因当地突发洪水灾害，部分已完成工程遭到破坏，需重新施工。

针对上述情况，承包商提出索赔申请。根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，索赔计算主要分为工期索赔和费用索赔两部分。

1.工期索赔：由于业主延迟提供图纸和现场【安装工程】施工工艺《电气控制线路的原理与安装》，造成关键线路延误，承包商依据合同条款要求延长工期2个月，并获得批准。

2.费用索赔：承包商对额外成本进行详细核算，包括停工期间的人工窝工费、机械设备闲置费、临时设施维护费以及洪水灾害后的修复费用。具体计算如下：工人窝工费：按每日平均工资乘以停工天数（60天）计算，总计50万美元。设备闲置费：根据租赁合同或折旧率估算，共计80万美元。修复费用：通过第三方评估机构确认受损工程量及材料价格，总计120万美元。管理费及其他间接费用：按照合同约定比例（如直接费用的15%），追加37.5万美元。

最终，承包商提交的索赔总额为287.5万美元。经过谈判与仲裁，业主同意支付250万美元作为补偿。

此案例表明，在国际工程中，准确记录事件过程、收集充分证据以及合理计算索赔金额是成功索赔的关键。同时，熟悉合同条款和国际惯例也是必不可少的技能。