标准规范下载简介：

内容预览由机器从pdf转换为word，准确率92%以上，供参考

0283.西宁市公安局看守所项目临时用水用电项目竞争性谈判.doc

（1）投标人应严格按照最新规范编制已标价工程量清单，不得擅自改变工程量清单编码、名称和数量；

（2）措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用；

（3）规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

二 、谈判程序和评定成交的办法

（一）在有关部门的监督下GB／T 21182-2022 硬质合金废料.pdf，随机抽取专家组建谈判专家小组。

（二）谈判专家小组分别与投标人就谈判内容进行一对一的谈判。

（三）谈判专家小组采取综合评议的评定办法进行评议，即从商务、技术、资信等方面，分别对投标人进行谈判评审：

1、投标人的管理、施工情况。

2、投标人的资信情况（包括独立承担民事责任的能力、独立签订合同授权，相应的经营范围、行业主管部门颁发的资质证书等）。

3、施工技术（组织设计）、工期、工程质量保证及保修服务承诺。

（四）谈判专家小组在谈判的基础上，按照符合采购需求、质量和服务，且报价合理的原则，合议确定最佳成交投标人。

（五）采购机关签发成交通知书。

（六）采购单位与中标人签订合同。

（一）谈判时间:2018年4月25日上午9：30时开始。

（二）谈判地点:西宁市公共资源交易中心2楼3号谈判室。

凡不遵守时间以及不符合上述要求的投标人将被拒绝。

一、资格性审查评审办法

注：所有拟投标的供应商需满足资格性审查评审条件的所有标准，如有一条不满足则视为不合格。

第二部分 工程量清单编制要求

1.本工程量清单是根据谈判文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.本工程量清单应与谈判文件中的有关说明、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

3.本工程量清单仅是投标报价的共同基础，工程价款按实际完成工程量结算。

4.补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： 。

5.措施项目清单中的安全文明施工费、规费、税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计取，不得作为竞争性费用。

投标报价应根据谈判文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

1.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

3. 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

4.参加投标的投标人必须对招标文件工程量清单内容全部投标，不能拆分、少报或改变工程量清单编码、名称和数量，暂估价严格按工程量清单编制说明列入。否则，视为无效投标。

5.谈判文件规定的采购预算为招标控制价，参加谈判的供应商报价不得超出此价格，否则，投标无效。

第三部分 政府采购合同文本样式

合同签订地点：青海省西宁市。

本项目依据财政部门批准，2018年 月 日，采用 方式进行采购，经本项目评标小组对投标人的投标文件进行综合评审，根据成交通知将采购合同授予乙方。该工程项目的合同条款及格式，采用《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（2013年版）规范文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同附件格式同时适用于该文本。

工程质量标准：一次交验合格。

五、合同价款及付款方式

支付方式：双方协商后附在合同后。

2、标准文本的专用条款、通用条款；

3、标准、规范及有关技术文件；

5、投标报价书及附件；

6、设计图纸、工程量清单；

7、工程报价单和已标价工程量清单；

8、双方有关工程洽商、变更等书面协议。

工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量保修手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，工程竣工后，为保证工程合理使用期内正常使用，双方协商一致签订《工程质量保修书》，并按规定扣留5%的工程质量保修金，完成质量保修责任、保修期满后支付给承包人。

1、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。

2、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知一周内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修复、更换，并承担由此发生的一切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长不超过10天。

3、如承包人在收到发包人通知七天内没有答复，则视为承包人承认其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。

1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。

2、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。

3、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得建设单位同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由中标单位按进度、设计要求标准，在征得建设单位同意后，负责加工订货，建设单位有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由负责采购的单位负责。

4、突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

5、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。

6、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。

7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（9－99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

9、施工期间应努力做好与建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

10、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。

2、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违约金，按工程总价每日3‰计算，但金额不得超过工程价的10%。

3、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。

4、谈判过程中，谈判文件、谈判报价标文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。

1、本合同经发包人、中标（承包人）单位及采购代理机构盖章后即生效；

2、谈判文件、中标方谈判报价文件，中标通知书为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；

3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《经济合同法》执行。

4、本合同一式六份，双方各执一份，西宁市政府采购中心备查二份。

发包人（甲方）：（签章） 承包人（乙方）：（签章）

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

： ：

开户银行：

账号：

合同签约时间： 年 月 日

集中采购机构：西宁市政府采购中心

年 月 日

第四部分 谈判报价文件格式

谈判文件编号：宁政采招字2018—

投标人： （公章）

法定代表人或授权代理人： （签字或盖章）

一、投标函及投标报价表

致:西宁市政府采购中心

1.我方已仔细研究了　　（项目名称）　　谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）　　元（¥　　）的投标总报价，施工工期自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日，计　　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次性交验合格。

我方的上述谈判报价中，包括：安全文明施工费：　　元；规费：　　　　元；人工费：　　元；暂列金额：　　元；暂估价：　　元。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销谈判报价文件。

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购单位签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的谈判报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人： （公章）

法定代表人或授权代理人： （签字或盖章）

（二）投标报价表（初次）

投标人名称（盖章）：

投标日期： 年　月　日

投 标 人： （公章）

法定代表人或授权代理人： （签字或盖章）

（三）竞争性谈判采购投标人最终报价表

投标人名称：（公章） 单位：元

注：此表不需装订在《谈判报价文件》中，在谈判开始前先将投标人法定代表人或委托代理人印章盖好，待谈判结束后当场填写并存档。

投 标 人： （公章）

法定代表人或授权代理人： （签字或盖章）

致：西宁市政府采购中心

（法定代表人姓名） 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

性别： 年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

（附法定代表人第二代身份证双面复印件）

致：西宁市政府采购中心

（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址 。

（法定代表人姓名） 特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

期限：自签发之日起至 年 月 日止。

被授权人（委托代理人）签字： 授权人（法定代表人）签字：

GBT50619-2010标准下载职务： 职务：

（附被授权人第二代身份证双面复印件）

致：西宁市政府采购中心：

为了科学、诚实、客观、公正地参与西宁市政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、参加西宁市政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照规定和要求提供所需的相关材料。

二、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为TB 10638-2019 铁路专用线设计规范(完整正版、清晰无水印).pdf，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。